Si le relevé correspondant à la pénalité de 11 500 euros renvoie, pour sa part, à l'article 6.2 de l'acte d'engagement du lot n° 1, il résulte de l'annexe 2 du CCAP, intitulée " Cadre des pénalités ",

D'après l'article 30 ce recours a un caractère subrogatoire. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 6.2 du préambule du même règlement, relatif aux règles en matière de hauteur, précise que : " () / 2) Pour toutes les constructions : / Sauf mention spécifique à la zone, les hauteurs maximales

MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. I.

[F] [O] à lui payer une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société EDF Energies nouvelles réparties la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour

les éléments dont la société EXAIL ROBOTICS ne disposait pas sont les messages archivés ainsi que tous les autres documents étant en possession de la société EXAIL ROBOTICS ; ATTENDU qu'en vertu de l'article

Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. Q... et C...

Conformément au marché (article 11.7 du CCP et article 6.2 de l'avenant ci-dessus visé) les pénalités doivent être calculées comme suit - sur les 105 premiers jours, du 30 juin 2014 au 14 octobre 2014

en application des articles 2.4 et 6.1-7 ; que selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées

L'article 6.2 précise que 50% des honoraires doivent être réglés "à la fin de la première phase 5.1, 5.2, 5.3" (études préliminaires, avant-projet et projet), et 50% "à la réception de la deuxième phase

Par courriel en date du 20 octobre 2020, la SA Winamax a informé Mme [U] [P] du déblocage de son compte utilisateur et de l'annulation de ses demandes de retraits en application de l'article 6.2 du règlement

En ce qui concerne le nombre d'arbres à planter en application de l'article 6.2 de la zone UD3 du règlement : 19.

Aux termes de l'article 6.2 du même règlement, relatif aux réunions d'ouverture de chantier : " Pour les barrages, une réunion sur place, " réunion d'ouverture de chantier " (ROC), est organisée par la

juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de l'article

suivantes : études, désignation de sous-traitants, fourniture de documents ou échantillons, exécution etc…, fixés au calendrier prévisionnel d’exécution des travaux modifié selon les stipulations de l’article

Il s’agit des motifs tirés de l’insuffisance du nombre d’arbres de haute tige au regard des dispositions combinées des articles 6.2 et 7.1 des dispositions générales, de la hauteur du garage à vélo qui

Il s’agit des motifs tirés de l’insuffisance du nombre d’arbres de haute tige au regard des dispositions combinées des articles 6.2 et 7.1 des dispositions générales, de la hauteur du garage à vélo qui