première formation du 21 septembre 2021 au 22 juillet 2022, qui n'a pas débouché sur un emploi ; il a entamé une nouvelle formation le 29 août 2022, et a été embauché le 04 septembre 2023 par la société AXIMA

d'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre ont été profondément modifiées du fait d'un nombre important de travaux modificatifs supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage, de la résiliation du marché Axima

les conseils des parties et le ministère public ont été rendu destinataires, qu'elle conteste une partie du passif déclaré à hauteur de 5.980.217,67 euros, dont elle dresse la liste suivante : - « AXIMA

Par deux mémoires enregistrés le 4 août 2023 et le 31 août 2023, la société SA Axia France Iard et la société SA Landragin, représentées par le cabinet d'avocats Phrare Avocats, déclare ne pas s'opposer

[V] (pièce n°11 intimée : message adressé à 67 personnes chez Ineo, Engie, EDF, GRDF, GRT gaz, Endel, Axima).

3] [Localité 2] Représenté par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [J] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

- deux entreprises ont répondu : - la Société AXIMA qui a chiffré les travaux de vidange et de remplissage des masses filtrante des filtres, préalable indispensable à la réalisation des travaux, à la

Une partie des travaux de ventilation a été sous-traitée par la société Dumez Méditerranée à la société Axima Suez.

et comportait la liste des contrôles et entretiens périodiques obligatoires (pp. 6-7), parmi lesquels figuraient ceux résultant du compte-rendu de vérification des sprinklers effectué par la société Axima

D'autre part, ils présentèrent une attestation notariale, accompagnée des documents officiels, dont il ressortait que la valeur dite «objective» (antikeimeniki axia) du terrain en question serait de 72

L'expert a relevé que cet allongement du planning des travaux a été causé par les retards du gros œuvre, à la charge de la société Cardinal A, mais aussi par les retards des sociétés Sofradi et Axima,

portant sur la réhabilitation du bâtiment dit [Localité 4] a été confiée par attribution du marché public numéro 170215 et du marché public complémentaire numéro 203061 au groupement de sociétés Engie Axima

l'analyse du salarié ; qu'il échet donc de procéder à un nouvel examen ; que Monsieur X... administre suffisamment la preuve de ce qu'il était bénéficiaire du régime complémentaire de retraire des cadres AXIMA

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre de la retraite complémentaire AXIVA, les indemnités allouées dans le cadre d'un licenciement ne couvrent que le préjudice découlant du licenciement proprement

société France Aluminium, le lot n° 8 " revêtements des sols durs " à la société Cholvy, le lot n° 10 " serrurerie " à la société Midi Métal et le lot n° 11 " plomberie sanitaires CVC " à la société Axima

AXIMA, anciennement AXIMA CENTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

sociétés Valode et Pistre Architectes, Artelia Bâtiment et Industrie, Economie et Coordination de la Construction et de l'Aménagement (E2CA), Planitec BTP, Rabot Dutilleul Construction, GCC, Enviai, Axima

There was also a superficial injury on the front of the right axilla.