Sur la forme, elle excipe d’une tardiveté à l’envoi du DGD par la SCCV HANCEA, onze mois après l’envoi du projet de décompte par DELSI, ce qui contrevient à l’article 25 du CCAP, lequel prévoit un délai

L’article 12.2.2 du CCAP prévoit en revanche, « dans tous les cas de résiliation du marché de l’entrepreneur », un processus contradictoire d’établissement des comptes entre parties, en présence du maître

Il ne produit ni les marchés de travaux, ni les CCTP, ni le CCAG, ni le CCAP, ni devis complémentaires acceptés par les maîtres d’ouvrage, ni les factures ou situation vérifiées des locateurs d’ouvrage

L’article 16.8 du CCAP, prévoit que « le délai d’exécution est majoré, en cas d’intempéries, du nombre de jours pendant lesquels le travail a dû être suspendu de ce fait conformément aux dispositions de

L’article 46 du CCAG-TIC prévoit : « Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire 46.1.

l’article 4.3 du CCAP.

Par ordre de service n°2 du 5 novembre 2020, la société BATI SERVICES a été invitée à reprendre l’exécution des travaux visés dans l’ordre de service n°1 alors suspendus.

L’article 2 du CCAP ne précise pas que le contenu de la mission diagnostic est conforme aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 1993.

En l’espèce, l’article 18 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) prévoit qu’en cas de différend ou de litige lié à l’exécution du présent marché, les parties s’obligent, avant toute saisie

L’article 4.1 du CCAP stipule que « la pénalité prévue à l’article 9.5 du CCAG est fixée à 150 euros HT par jour calendaire de retard.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 juin 2022, l'ICI demande au tribunal de : « Vu l’assignation et les pièces Vu le marché, le CCAP et les CCTP Vu l’article 1103

APPART'HOME au versement d'une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS MIDI PYRÉNÉES (BTPMP) [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas WEISSENBACHER de la SELARL FORWARD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

En l’espèce, la SCCV [Localité 8] DUPARC se prévaut des dispositions de l’article 43.2.2 du CCAP qui stipule : “ Le Marché de Travaux peut être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire

10.2 du CCAP.

N° RG 23/07395 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGYZ Tant l’acte d’engagement, en sa clause 5, que le CCAP, en son article 1 du chapitre 2, stipulent en l’espèce que le prix du marché de la société BOBION ET

C-5 de l’annexe C du CCAG dont la valeur contractuelle n’est pas contestée.

Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également