Sur l'étendue du litige : 2.

, biens et des circulations ".

Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. ". 5.

Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable

Sur les interventions : 2.

Elle fait valoir que les retards constatés sont également en lien avec les règlements tardifs des situations présentées ainsi qu'avec une coordination inexistante des travaux, que les pénalités provisoires

Elle fait valoir que : - la réalisation d'études préalables incombait à la communauté de communes en qualité de maître d'ouvrage ou bien à la société Maïa Fondations, titulaire du marché de travaux

B a été condamné le 21 octobre 2020 par le tribunal correctionnel d'Agen pour des faits de détournement de fonds à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis simple, ainsi qu'au remboursement de la

H B les 18 janvier et 19 mai 2019 ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les

Sur les conclusions tendant à l'homologation du rapport d'expertise : 2. D'une part, l'homologation consiste à donner un caractère exécutoire à un acte.

En deuxième lieu, d’une part, le fait qu’une action ou des conclusions soient mal dirigées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur recevabilité.

Sur le règlement des comptes des marchés : 4.

éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc) qui fait partie des documents généraux de référence selon l'article 1.2.1 du CCTP et des pièces constitutives du marché selon l'article 2

(devis n° 174), dont il sera fait une juste appréciation du prix en le fixant à 2 334 euros.

l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, et qui était titulaire du lot n°3 " Serrurerie " de l'opération de travaux de ravalement et changement des menuiseries extérieures ; - la

Les frais et honoraires de l'expertise médicale réalisée le 2 juillet 2020, liquidés et taxés à la somme totale de 2 500 euros par une ordonnance du 30 juin 2020 sont mis à la charge définitive du centre

Elle fait valoir qu'elle a exposé des débours définitifs d'un montant de 101 320,44 euros, qui se décompose comme suit : * Frais hospitaliers : 93 774,67 euros * Frais médicaux : 2 302,59 euros ;

En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais