qu'il est valable pendant toute la durée du chantier (jusqu'au jour de la réception de l'ouvrage) ou jusqu'à envoi d'un courrier RAR pour la modification des prestations.

Durant toute la durée du chantier, Mme [Z] a été présente lors des réunions pour valider les travaux et lors des rendez-vous extérieurs pour choisir des matériaux avec le chef de chantier.

La livraison du chantier est intervenue le 3 avril 2023.

l'élevage et concernant deux regards d'eaux pluviales coté salon de toilettage. » Elle produit par ailleurs deux attestations de son personnel qui indiquent que Monsieur, [P] était présent pendant la durée

Concernant l'allongement de la durée du chantier : La société EIFFAGE croit pouvoir se déresponsabiliser au motif que d'autres entreprises présentes sur le chantier accusaient également des retards.

Le CCAP prévoyait : * Un démarrage de la phase préparatoire au 13 août 2020 ; * Un début d'exécution des travaux au 15 septembre 2020 ; * Une durée globale du chantier de 19 mois ; * Une durée d'intervention

lieux de la construction en cours ; Qu'elle a répondu à la mise en demeure le 21 mai 2024 et exposé l'ensemble des difficultés rencontrées avec son sous-traitant à savoir : * Le non-respect de la durée

ou encore Maître [R] [D], notaire devant lequel la cession du terrain s'est déroulée, affirment toutes que seul Monsieur [K] [V] était présent à l'ensemble des rendez-vous de travail pendant toute la durée

Par ailleurs nous diligentons un audit sur la validité des factures émises par votre entreprise pendant la durée du chantier, période pendant laquelle vous faisiez soi- disant la maîtrise d'œuvre.

En ce qui concerne les jours d'arrêts liés à l'infiltration dans la canalisation SERAMM du fluide de forage, la durée de l'arrêt de chantier de 17 jours n'est également pas contestée par ENEDIS.

par les entreprises intervenues sur le chantier.

[X] prétend avoir laissé sur le chantier. M.

situé [Adresse 1], exerçant une activité de gros œuvre, démolition, nommé la SCP [Y], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL FHBX, aux fonctions d'administrateur judiciaire, fixé à 6 mois la durée

[J] [H], la créance d'un montant de 196 188 euros liée au chantier [O] et celle d'un montant de 38 637,26 euros liée au chantier [G] ont été contestées par la SELARL [V] [Z], dans le cadre de l'autorisation

L'organigramme juridique du groupe se présente comme suit : La société [1] confie l'exécution des chantiers à sa société sœur, la société [3].

La Société [F] va contester ses factures, estimant avoir fait le nécessaire en transférant le contrat à un tiers, et n'étant présente plus sur le chantier.

par le propriétaire et à répétition, ayant eu pour conséquence de priver l'entreprise de l'usage d'une partie de ses locaux et donc d'une partie de ses recettes, que ce litige s'est inscrit dans la durée

* Sur la somme de 360 euros au titre des absences aux réunions de chantier La société Bonnet prétend avoir toujours été présente aux réunions de chantiers et demande le remboursement de ces pénalités