CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022

Vu la procédure suivante : 
 Procédure contentieuse antérieure : 
 La société Collectif 07 a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des retenues et pénalités appliquées par le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau dans le cadre du décompte général, notifié le 3 septembre 
 2018, du marché qui a été attribué le 6 janvier 2012 au groupement dont elle est membre 
 portant sur la maîtrise d'œuvre de l'achèvement des travaux de construction des nouveaux 
 locaux de cet établissement ;  de condamner le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à lui verser les sommes de 85 430,40 euros TTC et de 1 064 048,58 euros TTC correspondant, d'une part, au solde de ce marché de maîtrise d'œuvre et de son avenant n° 2 et, d'autre part, à l'indemnisation des surcoûts résultant des fautes du maître de l'ouvrage et au paiement des prestations supplémentaires qu'elle a réalisées ; d'enjoindre au centre hospitalier de procéder à la mainlevée de la garantie à première demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard. 
 Par un jugement n° 1800959, 1800960 du 14 avril 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau à verser à la société Collectif 07 une somme de 113 392,56 euros TTC augmentée des intérêts moratoires et capitalisés et enjoint au centre hospitalier de procéder à la mainlevée de la garantie à première demande constituée par la société Collectif 07. 
 Procédure devant la cour : 
 Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, la société Collectif 07, représentée par Me Caron, demande à la cour : 
 1°) l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de pourvoir à l'exécution du jugement n° 1800959,1800960 pour contraindre le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau au versement des intérêts moratoires correspondant aux sommes mises à la charge de ce dernier par le jugement du tribunal ;  
 2°) d'assortir l'injonction d'exécution d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. 
 Par une ordonnance du 20 avril 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement n° 1800959, 1800960. 
 Vu les autres pièces du dossier. 
 Vu :  
 - le code de justice administrative. 
 Considérant ce qui suit : 
 1. Aux de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, 1° Donner acte des désistements () ". 
 2. Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, la société Collectif 07 a déclaré se désister de l'instance et de l'action relative à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 1800959,1800960. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.  
 ORDONNE 
 Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Collectif 07. 
 Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Collectif 07. Copie en sera délivrée au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau 
 Fait à Bordeaux le 14 juin 2022. 
 Le président-assesseur de la 3ème chambre 
 Frédéric Faïck 
 La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.